Travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie (SSI) du Théâtre de Champagne-.
Ouvrir l’avis officiel (BOAMP) — nouvel onglet
En bref
- La présente consultation porte sur les travaux de remplacement du système de sécurité incendie (SSI) au Théâtre de Champagne à Troyes.
- Marché de travaux · Procédure ouverte.
- Remise des offres avant le 30 oct. 2026 à 17h00.
Résumé automatique : il peut contenir des erreurs, seul l’avis officiel fait foi.
Informations clés
| Acheteur | Commune de Troyes |
|---|---|
| Lieu d’exécution | Aube (10) |
| Publié le | 2 octobre 2026 |
| Date limite de remise | 30 oct. 2026 à 17h00 (J-19) |
| Type d’avis | Appel d’offres national (hors procédure adaptée) |
| Procédure | Procédure ouverte |
| Nature du marché | Travaux |
Objet du marché
La présente consultation porte sur les travaux de remplacement du système de sécurité incendie (SSI) au Théâtre de Champagne à Troyes. A titre indicatif, date prévisionnelle de notification : décembre 2026 / début de la période de préparation : avril 2027 / début des travaux : juillet 2027 L’attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé par le personnel de l’établissement. Durée du marché : Le présent marché public est conclu à compter de sa date de notification jusqu’à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves. Délai d’exécution : Le délai global d’exécution est de 22 semaines, y compris la période de préparation : - La période de préparation d’une durée de 14 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. - Le délai d'exécution des travaux de 8 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. Des dispositions environnementales sont prévues (clauses d'exécution du marché et critère de jugement des offres). Se reporter à l'article 3.8 du Règlement de la consultation. La visite du site est obligatoire et sera effectuée uniquement sur rendez-vous.-.
Recevez ces avis chaque matin
RadarAO vous envoie chaque matin les avis comme celui-ci, filtrés pour votre métier et votre zone, avec un résumé en 3 points et un rappel avant la date limite.
Les coordonnées de personnes physiques ne sont pas reprises par RadarAO ; elles figurent, le cas échéant, dans l’avis officiel. RadarAO est un service d’information et ne constitue pas un conseil juridique. Source : BOAMP, DILA, Licence Ouverte 2.0.